Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
der Hohbe System Energie GmbH (i. G.) – gültig für Verbraucherverträge (B2C)
§ 1 Geltungsbereich
(1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Verträge zwischen der Hohbe System Energie GmbH (i. G.), Theodor-Lövenich-Str. 6, 50226 Frechen (nachfolgend: Hohbe Energie), und Verbrauchern im Sinne des § 13 BGB (nachfolgend: Auftraggeber) über die Erbringung von Beratungs-, Planungs-, Liefer- und Installationsleistungen im Bereich erneuerbarer Energien und energetischer Sanierung.
(2) Abweichende oder ergänzende Geschäftsbedingungen des Auftraggebers werden nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, Hohbe Energie stimmt ihrer Geltung ausdrücklich und schriftlich zu.
(3) Diese AGB gelten auch für alle künftigen Geschäfte verwandter Art mit dem Auftraggeber.
§ 2 Leistungsgegenstand
(1) Hohbe Energie erbringt insbesondere folgende Leistungen:
- Energieberatung und individuelle Systemplanung (Photovoltaik, Wärmepumpe, Stromspeicher, Wallbox, Smart Home, energetische Sanierung)
- Lieferung und fachgerechte Installation von Energieanlagen und -komponenten
- Beratung und Begleitung bei der Beantragung von Fördermitteln (BAFA, KfW, NRW.Energy4Climate und weitere)
- Nachbetreuung, Monitoring und Wartung installierter Anlagen
(2) Der konkrete Leistungsumfang ergibt sich aus dem jeweiligen individuellen Angebot bzw. dem geschlossenen Werkvertrag.
(3) Hohbe Energie ist berechtigt, Teilleistungen durch qualifizierte Fachbetriebe (Subunternehmer) erbringen zu lassen. Die vertragliche Verantwortung gegenüber dem Auftraggeber verbleibt bei Hohbe Energie.
§ 3 Vertragsschluss
(1) Die Darstellung unserer Leistungen auf der Website stellt kein rechtlich bindendes Angebot, sondern eine unverbindliche Leistungsübersicht dar.
(2) Mit seiner Anfrage (Kontaktformular, E-Mail, telefonisch) gibt der Auftraggeber eine unverbindliche Anfrage ab.
(3) Ein bindender Vertrag kommt erst durch die schriftliche Auftragsbestätigung von Hohbe Energie oder durch beiderseitig unterzeichneten Werkvertrag zustande.
(4) Die kostenlose Erstberatung stellt kein verbindliches Vertragsangebot dar und verpflichtet den Auftraggeber zu keiner Beauftragung.
§ 4 Angebote und Preise
(1) Angebote von Hohbe Energie sind freibleibend und unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als bindend bezeichnet sind. Angebote haben eine Gültigkeit von 30 Kalendertagen ab Angebotsdatum, sofern nicht anders angegeben.
(2) Alle angegebenen Preise sind Bruttopreise inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer, sofern nichts anderes vereinbart ist.
(3) Für die Lieferung und Installation von Photovoltaikanlagen einschließlich Stromspeicher auf oder in der Nähe von Privatwohngebäuden gilt seit dem 01.01.2023 der Nullsteuersatz gem. § 12 Abs. 3 UStG. Sofern die Voraussetzungen erfüllt sind, weist Hohbe Energie 0 % Umsatzsteuer auf der Rechnung aus.
(4) Kostenvoranschläge im Rahmen der kostenlosen Erstberatung sind unentgeltlich, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wird.
§ 5 Zahlungsbedingungen
(1) Sofern im individuellen Vertrag nichts anderes vereinbart ist, gelten folgende Zahlungsbedingungen:
- 30 % Anzahlung bei Auftragsbestätigung / Vertragsunterzeichnung
- 60 % bei Lieferung der Materialien bzw. Beginn der Installationsarbeiten
- 10 % nach mängelfreier Abnahme / Inbetriebnahme der Anlage
(2) Rechnungen sind zahlbar innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsstellung ohne Abzug, sofern nicht individuell abweichend vereinbart.
(3) Für reine Beratungsleistungen (z. B. Energieberatung, Förderberatung) wird das vereinbarte Honorar nach Erbringung der Leistung in Rechnung gestellt und ist innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug zahlbar.
(4) Bei Zahlungsverzug ist Hohbe Energie berechtigt, Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe gem. § 288 BGB (5 Prozentpunkte über dem Basiszinssatz) zu verlangen. Die Geltendmachung weiterer Schäden bleibt vorbehalten.
(5) Eine Aufrechnung durch den Auftraggeber ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.
§ 6 Lieferung, Ausführung, Termine
(1) Liefer- und Ausführungstermine werden im individuellen Angebot oder Werkvertrag vereinbart. Sie gelten als verbindlich, wenn sie ausdrücklich schriftlich als solche bezeichnet werden.
(2) Branchentypische Lieferzeiten für Photovoltaikmodule, Stromspeicher und Wärmepumpen betragen in der Regel 4 bis 12 Wochen ab Auftragsbestätigung, abhängig von Verfügbarkeit und Projektumfang. Abweichungen werden dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.
(3) Bei höherer Gewalt, Lieferengpässen, behördlichen Verzögerungen (z. B. Netzbetreiber-Anschluss, Förderbescheid) oder sonstigen für Hohbe Energie unabwendbaren Hindernissen verschieben sich vereinbarte Termine angemessen. Hohbe Energie informiert den Auftraggeber unverzüglich.
(4) Der Auftraggeber stellt rechtzeitig sicher, dass alle für die Installation erforderlichen Voraussetzungen erfüllt sind, insbesondere: Zugänglichkeit des Installationsortes, statische Eignung des Daches (ggf. Nachweis durch Statiker), vorhandener Netzanschluss und Abstimmung mit dem Netzbetreiber, erteilte Genehmigungen (soweit erforderlich).
§ 7 Abnahme
(1) Der Auftraggeber ist verpflichtet, die erbrachte Werkleistung innerhalb von 12 Werktagen nach Fertigstellungsmitteilung abzunehmen, sofern kein wesentlicher Mangel vorliegt.
(2) Die Abnahme gilt als erfolgt, wenn der Auftraggeber die Anlage in Betrieb nimmt und bestimmungsgemäß nutzt, ohne innerhalb der in Abs. 1 genannten Frist schriftlich Mängel anzuzeigen.
(3) Unwesentliche Mängel berechtigen nicht zur Verweigerung der Abnahme. Unwesentliche Mängel werden im Abnahmeprotokoll dokumentiert und von Hohbe Energie in angemessener Frist beseitigt.
§ 8 Widerrufsrecht (Verbraucher)
Wenn Sie als Verbraucher (§ 13 BGB) handeln, steht Ihnen folgendes gesetzliches Widerrufsrecht zu:
─── WIDERRUFSBELEHRUNG ───
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses (bei Dienstleistungsverträgen) bzw. ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter die Ware in Besitz genommen haben (bei Kaufverträgen mit Warenlieferung).
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns
Hohbe System Energie GmbH (i. G.)
Theodor-Lövenich-Str. 6, 50226 Frechen
Telefon: +49 2234 / 99 24 990
E-Mail: info@hohbe-energie.de
mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief oder eine E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.
Haben Sie verlangt, dass die Leistungen während der Widerrufsfrist beginnen sollen, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts unterrichten, bereits erbrachten Leistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Leistungen entspricht.
─── ENDE DER WIDERRUFSBELEHRUNG ───
§ 9 Gewährleistung und Mängelhaftung
(1) Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsrechte.
(2) Für Werkleistungen (Installation, Montage) beträgt die Verjährungsfrist für Mängelansprüche 5 Jahre ab Abnahme gem. § 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB.
(3) Für gelieferte bewegliche Sachen (Kaufsachen) beträgt die Gewährleistungsfrist 2 Jahre ab Übergabe gem. § 438 BGB.
(4) Der Auftraggeber ist verpflichtet, erkennbare Mängel unverzüglich, spätestens innerhalb von 2 Wochen nach Feststellung, schriftlich oder per E-Mail an info@hohbe-energie.de anzuzeigen.
(5) Bei Mängeln hat Hohbe Energie das Recht zur Nacherfüllung (Nachbesserung oder Nachlieferung). Schlägt die Nacherfüllung nach angemessener Frist oder nach dem zweiten Versuch fehl, kann der Auftraggeber die gesetzlichen Rechte (Rücktritt, Minderung, Schadensersatz) geltend machen.
(6) Herstellergarantien gelten zusätzlich und unabhängig von der gesetzlichen Gewährleistung nach den jeweiligen Herstellerbedingungen. Die branchentypischen Garantielaufzeiten betragen:
- Solarmodule (z. B. AIKO): 12–15 Jahre Produktgarantie, 25–30 Jahre lineare Leistungsgarantie
- Stromspeicher (z. B. BYD): 10 Jahre Produktgarantie
- Wechselrichter (z. B. Deye): 5–10 Jahre Produktgarantie (herstellerabhängig, ggf. gegen Aufpreis verlängerbar)
- Wärmepumpen: 2–5 Jahre Herstellergarantie (herstellerabhängig)
Die konkreten Garantiebedingungen ergeben sich aus den Unterlagen des jeweiligen Herstellers und werden dem Auftraggeber bei Abnahme übergeben.
§ 10 Haftung
(1) Hohbe Energie haftet unbeschränkt für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung beruhen.
(2) Für sonstige Schäden haftet Hohbe Energie nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit sowie bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten). Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten durch einfache Fahrlässigkeit ist die Haftung auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt.
(3) Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.
(4) Soweit Hohbe Energie Beratungsleistungen zur Fördermittelbewilligung erbringt, übernimmt Hohbe Energie keine Garantie für die tatsächliche Bewilligung der Fördermittel durch BAFA, KfW oder sonstige Behörden, da dies im Ermessen der jeweiligen Behörde liegt. Hohbe Energie haftet nicht für entgangene Fördermittel, sofern die Beratungsleistung fachgerecht erbracht wurde.
§ 11 Eigentumsvorbehalt
(1) Gelieferte Waren und Anlagenkomponenten bleiben bis zur vollständigen Bezahlung aller Forderungen aus dem Vertragsverhältnis Eigentum von Hohbe Energie.
(2) Der Auftraggeber ist nicht berechtigt, die Vorbehaltsware zu verpfänden oder zur Sicherheit zu übereignen. Bei Pfändungen, Beschlagnahme oder sonstigen Verfügungen durch Dritte ist Hohbe Energie unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen.
§ 12 Datenschutz
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt gemäß unserer Datenschutzerklärung, die auf unserer Website unter www.hohbe-energie.de abrufbar ist.
§ 13 Gerichtsstand und anwendbares Recht
(1) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).
(2) Gerichtsstand für Verbraucher im Sinne des § 13 BGB ist der Wohnsitz des Verbrauchers. Hohbe Energie kann den Auftraggeber an dessen allgemeinem Gerichtsstand verklagen.
§ 14 Streitschlichtung
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Hohbe Energie ist nicht bereit oder verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.
§ 15 Schlussbestimmungen
(1) Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine wirksame zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen möglichst nahekommt (salvatorische Klausel).
(2) Änderungen oder Ergänzungen dieser AGB bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für die Aufhebung des Schriftformerfordernisses.
(3) Diese AGB gelten in der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses aktuellen, auf unserer Website veröffentlichten Fassung.
Transparenzhinweis
Die Hohbe System Energie GmbH befindet sich derzeit in Gründung (i. G.). Die Eintragung in das Handelsregister beim Amtsgericht Köln ist beantragt. Die Handelsregisternummer wird nach Eintragung in diesen AGB und im Impressum ergänzt.
Stand: Mai 2026